【疫情停工/疫情停工证明范本图片】

劳动法问答|受疫情影响,企业可以自行决定停工停产吗?

1、企业不可以完全自行决定停工停产，需符合法定程序和条件，且应依法保障劳动者权益。具体分析如下：存在两种观点争议客观原因限制说：认为企业停工停产必须基于国家政策、疫情、不可抗力等客观原因，不得以内部经营问题为由擅自决定。

2、劳动者拿工资但算作调休：根据《劳动法》，对于安排休息日加班的，法律允许用人单位安排补休，且法律并未规定补休时间，由单位根据自身经营情况决定。所以单位将疫情停工期间视为“后来休息日加班的补休”在法律上不存在障碍，这种情况是合法的。

3、公司停工停产是可以自行决定是否解除劳动合同的，但是在法律上没有强制的规定，一定要解除劳动合同，根据相关的法律规定，劳动者如果想要解除劳动合同的话，需要提前30天试用期，提前三天通知用人单位就可以了。用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。

疫情之下用人单位停工停产，需依法依规操作并兼顾劳动者权益，通过明确条件、规范流程、合理支付工资及加强管理，可有效减少法律风险。具体操作要点如下：停工停产需满足的五大条件生产经营困难需由疫情直接导致停工停产必须因疫情影响导致生产经营困难，而非企业自身经营策略调整、管理不善等主观原因。

通知方式：确保通知到每一位劳动者，并保留相关证据，如邮件发送记录、签收记录等。注意事项保留相关证据在整个停工停产过程中，企业应保留所有与劳动者沟通、协商、通知等相关的证据，以备不时之需。薪酬待遇在一个工资支付周期内，企业应按照劳动合同约定的标准支付劳动者工资。

以歇业为名逃避义务：企业以歇业为名另起炉灶、继续经营，或符合清算、破产条件却不支付经济补偿金的，需承担相应法律后果。针对部分劳动者停工停产：企业仅对部分劳动者停工停产以变相降薪的，属于违法行为，劳动者可依法维权。

1、建设工程因疫情或疫情防控措施影响停工的，可以适用不可抗力作为免责事由，但需满足法定条件并履行合同约定程序。具体分析如下：不可抗力的法律定义与适用条件根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。

3、疫情影响不足以导致合同履行不能，但符合《最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的，根据公平原则确定是否变更或解除。工期顺延的认定承包人可依据合同约定主张工期顺延；未取得确认但能证明依约申请的，一般予以支持。合同无约定时，因疫情防控导致停工的，工期可顺延。

4、疫情属于不可抗力情形在合同履行过程中，如果因疫情防控措施导致建设工期延误，这种延误被视为《合同》约定中的不可抗力情形。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，疫情及其防控措施显然符合这一标准。

5、在疫情构成不可抗力的情况下，可以构成建设工程施工合同中工期延误违约责任的免责事由。以下是具体分析：法律依据：根据《合同法》第一百一十七条的规定，因不可抗力不能履行合同的，可以根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

6、因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

综上所述，建筑行业遇上疫情停工时，农民工的损失应由雇主或项目方根据实际情况进行赔偿或补助。这既是对农民工劳动权益的尊重和保护，也是企业社会责任的体现。同时，政府和社会各界也应该加强对农民工的关注和支持，共同营造一个和谐、稳定的社会环境。

工程本身的损害：由发包人承担。人员伤亡：由伤亡人员所属单位负责，并承担相应费用。施工单位机械、设备损坏的损失：由承包人承担。清理、恢复工作的费用：由发包人承担。停工期间必须支付的工人工资：由发包人承担。停工的费用损失：由发包人和承包人合理分担。

停工期间的农民工没有误工赔偿，但在一个工资支付周期内停工的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资；超过一个工资支付周期且劳动者提供正常劳动的，用人单位支付工资不得低于当地的最低工资标准；超过一个工资支付周期但劳动者未提供正常劳动的，用人单位支付生活费。

仲裁委裁决用人单位需支付张山17万余元赔偿，且明确疫情暂缓工伤鉴定期间用人单位不得以旷工为由开除员工。具体分析如下：事件背景：张山于2019年3月3日入职大连某保安公司担任保安，试用期一个月，月薪3200元。

1、疫情对在建工程合同履行的影响主要体现在工期、财产损失、工程材料价格变动以及工程款支付和验收等方面，具体如下：工期方面：若疫情在具体纠纷中被认定为不可抗力，因不可抗力影响承包人合同履行出现障碍所引起的工期延误，应当顺延工期，免除受疫情影响期间的法律责任。

2、未履行通知义务：施工单位未按合同约定及时通知对方或提供证明，可能承担部分或全部责任。合同排除或限制不可抗力：如合同约定“工期不得顺延”或“不可抗力未影响重要线路时不得延期”，施工单位需遵守约定。因自身原因导致延期：若疫情发生前已因施工单位原因延期，后续疫情导致的延期无法免责。

3、不可抗力的法律后果根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。